(3)拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡,防止物料、渣土遗撒,并及时清理工地外围道路遗散的渣土,适当洒水,防止扬尘 。
(4)拆迁工地应按规定办理渣土消纳证,经常保持清洁卫生,拆除房屋过程中应随拆随洒水,避免大量扬尘 。对拆除楼房的施工垃圾,必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒 。
(5)渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设,拆迁工地渣土应设专门人员管理,定期洒水和清扫,并配备必要的洒水、排水设施 。拆迁工地垃圾应及时清运,现场垃圾堆放总量不得超过60立方米 。
(6)渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒 。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路 。
(7)在拆除和清运过程中,若违反环保规定而遇到处罚的责任由乙方负责 。
(8)乙方必须按时发放工人工资,接受业主及其上级主管部门的监督 。
3、文明施工
(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作 。
(2)乙方施工人员应着装整齐,佩戴统一标识,戴安全帽 。
(3)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通 。
(4)乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通 。
(5)乙方协助甲方办理拆除备案手续 。
(6)在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡 。
(7)本工程不允许采用爆破拆除,只能采用人工或机械(离民居30米以内的非住宅物业必须采用人工拆除),做好民居房屋安全防护措施及因拆除时产生的震动,可能对周边房屋有影响,开工前必须对周边房屋进行观测记录,保存原始资料 。若乙方违反操作规程,导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方承担 。
(8)中标单位不能在夜间施工 。施工期间必须保证不影响周边居民的正常生活 。
第九条 违约责任
1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定,必须达到合格的质量标准,若未能达到该标准,则工程不予以验收,乙方须对存在的质量缺陷问题及时进行修整并承担相关的费用,若由此导致工期延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费 。
2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和不定期的抽验,如发现乙方服务未到位,发包人向乙方发出限期维护通知书,乙方须在限期内整改完成,若乙方未在限期内进行维护或者未完成维护工作的,发包人有权另行委托管养或者维修单位施工,所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减 。
3、工期误期赔偿费
(1)本招标工程要求乙方按中标工期完成 。
(2)若因乙方原因造成工期延误的,则工期每延误一天,甲方将对其收取违约金 。违约金额为:工期每延迟一天1000元,违约金在履约担保金里扣减 。若乙方在施工中途未经甲方同意停工超过10天的,则视为单方面解除合同,履约担保金不予退还,甲方有权追索乙方因停工而造成的损失 。若因甲方原因造成工期延误的,工期相应后延 。因不可抗力的原因造成的工期延误,应在不可抗力事件结束之日起15天内经甲方签证认可后,工期可相应顺延,双方办理同意顺延工期手续 。
(3)若乙方安全管理不到位,存在安全隐患的,甲方或建设行政主管部门发出限期整改通知书 。对拒不整改或整改后没有告之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元,累计后在履约担保金里扣减 。
(4)施工人员在高空作业必须系安全带和戴安全帽,如发现没有按要求佩戴好安全带和安全帽的每人每次罚款1000元(以照相为准),累计后在履约担保金里扣减 。
第十条 争议的解决
凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,则提交南海区人民法院提起诉讼 。
第十一条 不可抗力
1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响 。
2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆除费不会因此而改变 。
3、不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响 。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方 。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由 。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任 。
推荐阅读
- 卡西欧调时间指针 卡西欧手表的指针怎么调时间?
- 重庆至昆明飞机票价及时间 重庆到昆明飞机票多少钱
- 《沉香如屑》上映时间是什么?
- 南昌属于南方还是北方什么城市 南昌的北方是哪些城市
- 铁棍山药怎么保存时间长铁棍山药咋保存时间长
- 武汉高考成绩查询时间 武汉高考成绩查询时间表
- 湖北高考查分具体时间2021 湖北高考查分具体时间
- 采样点+时间安排 仓山区4月5日开展新一轮区域核酸检测
- 南宁便民核酸采样方舱点位+结果出来时间
- 2021年度天津体惠卡续期时间+步骤